Исковое заявление о взыскании задолженности по договору оказания услуг, процентов, компенсации морального вреда и судебных расходов (образец)

Углегорский районный суд Сахалинской области

694500, Сахалинская обл., пгт. Южно-Курильск, квартал Ильичева, д. 7.

Истец: 

П.О.А. ,

ДАТА, 

Паспорт: СЕРИЯ НОМЕР, выдан ДАТА 

УВД Самарской области  

ИНН НОМЕР 

 ИНДЕКС, АДРЕС  

Тел.: НОМЕР  

Email: ПОЧТА 

в лице адвоката АБ “Антонов и партнеры” Антонова А.П., рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области
адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, дом 1192, офис 614 

Ответчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «П.»  

ОГРН НОМЕР  

ИНН НОМЕР  

ИНДЕКС, АДРЕС  

Генеральный директор: 

Д.Д.А.  

Цена иска: 369 552 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору, неустойки, процентов, компенсации морального вреда и судебных расходов

ДАТА г. между Истцом  П.О.А. и Ответчиком ООО «П.» был заключён договор оказания услуг №НОМЕР. Истец в срок и в полном объёме выполнил предусмотренные договором работы, что подтверждается актами, перепиской сторон (в т.ч. в W.), отсутствием претензий к качеству работ со стороны Ответчика.  Ответчик отказался от подписания акта выполненных работ, при этом неоднократно обещал составить и передать исполнительный акт разногласий, однако до настоящего момента указанный документ Истцу не предоставил. Оплата за оказанные услуги Ответчиком произведена не была.

Согласно Договору об оказании услуг № НОМЕР от ДАТА г. Истец обязался оказать услуги мастера строительно-монтажных работ на объекте строительства склада взрывчатых материалов в период с ДАТА г. по ДАТА г. Фактическое исполнение Истцом принятых на себя обязательств подтверждается:​

Регулярными отчетами о ходе выполнения работ, направляемыми Истцом в групповой чат W. «С.» с участием представителей Ответчика и заказчика ООО «В.». В указанных отчетах подробно фиксировался весь объем ежедневно выполняемых работ, включая:​

покраску металлических конструкций ферм и крыши (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА);​

сварочные работы по изготовлению металлических решетчатых перегородок, внутреннего контура заземления, обварку швеллеров на фермы (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА);​

монтаж ферм крыши всех трех хранилищ и укладку профлиста на кровлю (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА);​

установку и обварку заземления хранилищ с выводом к внешнему контуру (отчеты от ДАТА, ДАТА);​

установку вентиляционных конструкций (отчеты от ДАТА, ДАТА);​

наружную покраску в два слоя (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА);​

демонтаж внутренней обшивки контейнеров, внутренние работы по подготовке помещений (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА);​

вывоз строительного мусора и погрузочно-разгрузочные работы (отчеты от ДАТА, ДАТА, ДАТА).​

Фотографиями, направленными в переписку представителями Ответчика (главным инженером П.И.С.) и подтверждающими результаты выполненных Истцом работ (сообщения от ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА).​

Согласованием с представителями Ответчика конструктивных решений в процессе выполнения работ (согласование козырьков на отдушины от ДАТА, согласование конструктива ограждения испытательной площадки от ДАТА, согласование схемы видеонаблюдения от ДАТА).​​

Отсутствием претензий со стороны представителей Ответчика и технического надзора заказчика к качеству и объему фактически выполненных работ в период с ДАТА по ДАТА, что подтверждается перепиской.​

В адрес Ответчика  была направлена претензия с требованием оплатить оказанные услуги, начислить неустойку и проценты согласно ст. 395 ГК РФ. Претензия оставлена без удовлетворения.

Согласно пункту 2.3 Договора об оказании услуг № НОМЕР от ДАТА г., Заказчик (Ответчик) обязан предоставить Исполнителю необходимые для работы материалы. Данная обязанность прямо предусмотрена условиями заключенного сторонами договора и является существенным условием для надлежащего исполнения Истцом своих обязательств.​

Согласно положениям статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором строительного подряда (подряда) предусмотрено, что обеспечение строительства материалами осуществляет заказчик, то сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования. В силу статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда (в том числе непредоставление материалов, оборудования) препятствует исполнению договора подрядчиком.​

Однако фактически Ответчик свою обязанность по снабжению Истца необходимыми для работы материалами не исполнял. Из переписки в групповом чате WhatsApp следует, что:

04.06.2025 представитель Ответчика/заказчика указывал на необходимость сохранения чеков и накладных по приобретенным Истцом товарно-материальным ценностям, что свидетельствует о фактической закупке материалов самим Истцом;​

в ходе всего периода выполнения работ (с ДАТА по ДАТА) ни разу не упоминается факт передачи Ответчиком Истцу каких-либо строительных материалов, инструментов, оборудования или комплектующих;​

Истец вынужден был самостоятельно обеспечивать строительство всеми необходимыми материалами (краска, профнастил, металлопрокат, крепеж, сварочные материалы и др.), инструментами и оборудованием для производства работ, что прямо противоречит условиям Договора.​

Данное обстоятельство является существенным нарушением договорных обязательств со стороны Ответчика. В соответствии со статьей 718 ГК РФ, заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда. Непредоставление заказчиком материалов, когда это предусмотрено договором, является нарушением встречных обязательств, дающим подрядчику право приостановить работу.​

Несмотря на неисполнение Ответчиком своих обязанностей по обеспечению строительства материалами, Истец добросовестно продолжал выполнять работы, приобретая необходимые материалы за собственный счет, что привело к возникновению у Истца дополнительных финансовых расходов и подтверждает добросовестность Истца при исполнении договорных обязательств.

После завершения работ в установленный договором срок (15.07.2025) Ответчик отказался от подписания акта выполненных работ, при этом неоднократно обещал составить и передать акт разногласий, однако до настоящего момента указанный документ Истцу не предоставил. На направленную в адрес Ответчика претензию о необходимости урегулировать спор в досудебном порядке Ответчик не ответил, что подтверждает необоснованность уклонения Ответчика от исполнения договорных обязательств и свидетельствует о его недобросовестных действиях.​​

Таким образом, фактическое выполнение Истцом работ по Договору № НОМЕР от ДАТА г., а также существенное нарушение Ответчиком своих обязанностей по обеспечению строительства материалами и последующее уклонение от подписания акта выполненных работ являются установленными и подтвержденными.

Истец обращался к Ответчику с претензией о неисполнении договора об оказании услуг (копия прилагается). На направленную в адрес Ответчика претензию о необходимости урегулировать спор, Ответчик не ответил, что подтверждает необоснованность подобного уклонения от исполнения договорных обязательств и свидетельствует о его недобросовестных действиях. однако задолженность не погашена, размер задолженности составляет 369 552 руб.

 Обязанность по оплате возникла с момента выполнения работ. 

В связи с неисполнением обязательства, Истец вправе требовать неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Расчет процентов приведён в претензии:  

Сумма просроченной задолженности: 369 552,00 руб.  

Период просрочки: с ДАТА по ДАТА (92 дня)  

Ставка: ключевая ставка (берется по данным Банка России на соответствующий период)  

Размер процентов: 16 766,52 руб.

В результате незаконных действий Ответчика (отказ от оплаты выполненных работ), Истцу причинён моральный вред выражающийся в существенном ухудшении жизненных условий, нервных переживаниях из-за невозможности исполнить свои обязательства перед другими лицами.

В связи с подготовкой настоящего иска Истцом понесены расходы на оплату услуг представителя — 10 000 руб., что подтверждается соглашением об оказании юридической помощи и платежными документами.  

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 309, 310, 395, 711, 719 ГК РФ, ст. 15, 151, 110, 98 ГПК РФ

ПРОШУ : 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору оказания услуг в размере 369 552 руб.;

2. Взыскать неустойку/проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 16 766,52 руб. (или по актуальному расчету на момент рассмотрения дела);

3. Взыскать компенсацию морального вреда в размер 50000 руб.;

4. Взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере 20000 руб.;

Перечень прилагаемых документов (копии):

— Договор оказания услуг

— Акт сдачи выполненных работ. 

— Претензия

— Сведения о расчёте неустойки/процентов (претензия)

— Переписка (W.-чат)

— Документы, подтверждающие расходы и моральный вред

— Квитанция об уплате госпошлины

Адвокат Антонов А.П. 

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры» (И).

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.